色一情一乱一伦一视频免费看,国产无码黄色网站,小泽玛莉亚一区二区视频在线,久久精品亚洲视频

浙江省麗水市蓮都區(qū)人民法院
民事判決書

（2013）麗蓮民初字第238號(hào)



原告：張XX，男，1969年12月13日出生，漢族，住青田****室。公民身份號(hào)碼：***。
委托代理人（特別授權(quán)）：曹XX，浙江南明律師事務(wù)所律師。
被告：XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司，注冊(cè)地：麗水市****室，現(xiàn)住所地：麗水市東方明珠***8室。組織機(jī)構(gòu)代碼：***。
法定代表人：熊軍，董事長(zhǎng)。
委托代理人：陶XX，男，1952年6月4日出生，漢族，該公司員工，住麗水市****室。公民身份號(hào)碼：****。
第三人：徐XX，男，1973年9月5日出生，漢族，住東陽(yáng)****號(hào)。公民身份號(hào)碼：****。
原告張XX與被告XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司及第三人徐XX建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2013年3月1日立案受理后，依法由代理審判員趙敏沖適用簡(jiǎn)易程序于同年4月8日公開開庭進(jìn)行了審理。原告張XX的委托代理人曹志林，被告XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司的委托代理人陶XX到庭參加訴訟，第三人徐XX經(jīng)本院合法傳喚，無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告張XX訴稱：被告XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司與XX訊唯發(fā)展有限公司簽訂XX訊唯數(shù)字文化廣場(chǎng)挖土協(xié)議一份，該份協(xié)議約定由被告承包施工XX訊唯數(shù)字文化廣場(chǎng)地下室土石方工程。此后，被告XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司與原告及第三人簽訂內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任書一份，根據(jù)該份內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任書約定“被告與業(yè)主簽訂的工程施工任務(wù)全部由原告與徐XX承擔(dān)，被告按施工合同約定及時(shí)向業(yè)主收取工程進(jìn)度款和支付原告及徐XX工程進(jìn)度款”，同時(shí)協(xié)議約定“原告及徐XX向被告交納保證金人民幣5萬(wàn)元”。上述內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任書簽訂后，原告與第三人簽訂了一份合作協(xié)議，協(xié)議約定“內(nèi)部承包合同工程保證金50000元由張XX支付，退還也由張XX退還”。原告隨即通過中國(guó)建設(shè)銀行麗水萬(wàn)豐支行打入被告賬戶50000元保證金。原告依約交納保證金后，被告遲遲未通知進(jìn)場(chǎng)開工，直到今日，原告才得知涉案工程已經(jīng)開始施工。原告認(rèn)為，原告依約交納保證金，被告也應(yīng)履行相應(yīng)的義務(wù)，即將該工程交由原告施工，被告的行為已經(jīng)構(gòu)成違約，理應(yīng)及時(shí)退還保證金。請(qǐng)求判令：1、依法判令被告立即返還原告工程保證金50000元，并賠償原告利息損失（按人民銀行同期貸款利率計(jì)付）；2、本案訴訟費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)。
被告XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司辯稱：1、張XX沒有理由起訴被告，涉案工程是張XX和徐XX與我們簽訂合同，就算起訴，原告也僅能起訴25000元；2、在合同簽訂后，原告沒有按照合同要求進(jìn)行組織施工，且遲遲不施工，我們?cè)�多次與原告聯(lián)系，有證據(jù)為憑，但原告電話都不接聽，使我們無(wú)法正常施工，造成我們與訊雷公司之間合同不能履行；3、XX訊唯網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司要求我們按照合同工期進(jìn)行施工，如果不能施工，將沒收我們的保證金，如果XX訊唯網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司將我們10萬(wàn)元保證金沒收的話，要求原告也賠償我們10萬(wàn)元損失。
第三人徐XX未作答辯。
經(jīng)審理本院認(rèn)定：被告XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司與XX訊唯發(fā)展有限公司簽訂《XX訊唯數(shù)字文化廣場(chǎng)挖土協(xié)議》，約定由被告XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司承包施工XX訊唯數(shù)字文化廣場(chǎng)地下室土石方工程。2012年11月11日，被告XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司與原告張XX及第三人徐XX簽訂XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任書，約定：原告張XX及第三人徐XX承擔(dān)被告XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司與業(yè)主簽訂的施工合同的全部條款，對(duì)本工程施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度、合同履約負(fù)全責(zé)，同時(shí)約定：原告張XX及第三人徐XX向被告XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司交納保證金人民幣5萬(wàn)元。同日，原告張XX與第三人徐XX簽訂《合作協(xié)議》，約定：內(nèi)部承包合同工程保證金50000元由張XX支付，退還也由張XX退還。同日，原告張XX通過中國(guó)建設(shè)銀行麗水萬(wàn)豐支行匯入被告XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司賬戶工程保證金50000元。
本院采信并據(jù)以認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：原告身份證復(fù)印件、被告企業(yè)檔案查詢復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、第三人徐XX的身份證明、XX訊唯數(shù)字文化廣場(chǎng)挖土協(xié)議、XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任書、合作協(xié)議、中國(guó)建設(shè)銀行現(xiàn)金交款單及當(dāng)事人庭審陳述。
本院認(rèn)為：被告在與XX訊唯網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司簽訂XX訊唯數(shù)字文化廣場(chǎng)挖土協(xié)議后，將該工程實(shí)際轉(zhuǎn)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的原告及第三人，違反了法律的強(qiáng)制性規(guī)定，故原告、第三人與被告簽訂的內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任書無(wú)效。合同無(wú)效后，原、被告因該合同取得的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)予以返還，不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。根據(jù)原告與第三人簽訂的合作協(xié)議，工程保證金由原告支付，退還也由原告退還。故原告訴請(qǐng)要求被告退還保證金及利息，本院予以支持。原告訴請(qǐng)要求被告支付利息，缺乏法律依據(jù)，本院不予支持。第三人經(jīng)本院合法傳喚，無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，視為放棄抗辯和質(zhì)證的權(quán)利，不影響本院依法作出判決。為此，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條、第二百七十二條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)退還原告張XX工程保證金50000元；
二、駁回原告張XX的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)1050元，減半收取525元，由被告XX現(xiàn)代建設(shè)工程有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于浙江省麗水市中級(jí)人民法院。




代理審判員 趙 敏 沖






二0一三年四月十六日
本件與原本核對(duì)無(wú)異
書 記 員 紀(jì) 偉 琴