[ 馮明超 ]——(2005-12-19) / 已閱8333次
建筑公司違反減損義務 應承擔相應責任
馮明超
判決要旨：守約一方在違約方違約時有減損的義務，不履行減損義，致使損失擴大的部分，應由守約方承擔。
一、案情
2002年9月，攀枝花東區(qū)順達建筑工程公司與攀枝花惠林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂一份建設工程施工合同，約定順達公司為惠林公司承建鳳凰小區(qū)D幢工程。合同對工程內(nèi)容、工期、質(zhì)量、價款等權利義務均作了約定。順達建筑公司按約進場后的2003年7月3日惠林公司通知順達公司停止施工。同時，順達公司向惠林公司遞交一份《關于鳳凰廣場D座主體工程無法繼續(xù)施工的報告》稱：我公司基礎已施工完畢，至今施工圖審查尚未批準，機械于2003年7月3日全部停工，所有的損失由業(yè)主承擔，并附停工損失費用計算表。該計算表中列明管理人員、木工、泥工等一共有164人，每天損失6620元，機械搭機、攪拌機的損失每天1475.2元。惠林公司在該《報告》上簽字內(nèi)容為: 施工圖審查尚未批準，現(xiàn)場停止施工，恢復施工待我公司通知，并蓋有惠林公司工程部的公章。雙方就欠付工程款和停工損失賠償問題經(jīng)多次協(xié)商未果，順達公司于2004年7月18日向攀枝花市中級人民法院起訴，要求判令惠林公司向其支付工程款1491109元，臨建費176223元，停工損失費924478元（該損失計算至2004年2月23日）。攀枝花中院委托某會計師事務所對工程造價和損失進行的鑒定，結論為工程造價1499109元，停工人工費損失為703296元，機械費損失221182元。2004年12月1日攀枝花中院作出（2004）攀民初字第51號民判決：攀枝花惠林公司在判決生效后十日內(nèi)向攀枝花東區(qū)順達建筑工程公司支付工程款1675332元，停工人工損失費703296元，機械費損失221182元。
二、代理律師觀點
攀枝花市惠林公司到成都聘請馮明超律師為其上訴代理人，馮明超律師閱卷后認為：該工程在2003年7月3日停工后，順達建筑工程公司就應當采取必要措施，除少數(shù)幾人留守現(xiàn)場外，其余的民工應當另行安排工作或者遣返回家，部分機械設備也應歸還，以防止損失的擴大。但順達建筑工程公司在停工之后直到2004年2月23日，整整六個月過去了也未盡減損義務，卻讓164人在施工現(xiàn)場吃喝閑耍180天，難道順達公司就沒有責任嗎？馮明超律師認為是順達公司的行為直接導致?lián)p失進一步擴大到703296元，應當依照《中華人民共和國合同法》第一百一十九條第一款“當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償” 之規(guī)定承擔相應的責任，惠林公司遂向四川省高級人民法院提起上訴。
三、判決
四川省高級人民法院審理認為：關于停工人工費損失的問題。原審鑒定以順達公司施工時的參工人員164人按180天計算停工損失。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百一十九條第一款“當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償”的規(guī)定，發(fā)生停工后，順達公司應當在合理的期限內(nèi)，采取適當?shù)拇胧┍苊馔９p失擴大。順達公司沒有采取合理的或適當?shù)拇胧┓乐箵p失擴大，應當承擔相應責任。順達公司按施工時參工人員164人以180天計算主張人工費損失，時間明顯過長。根據(jù)本案實際情況，人工費損失以90天較為適當。因此，惠林公司只應承擔人工費損失351648元�；萘止镜脑擁椛显V理由成立，應當予以支持。
四川省高級人民法院于2005年5月16日作出（2005）川民終字第144號民事判決：
一、撤銷四川省攀枝花中級人民法院（2004）攀民初字第51號民事判決。
二、攀枝花惠林公司在本判決生效后十日內(nèi)向攀枝花東區(qū)順達公司支付工程款1675332元。
三、攀枝花市惠林公司在本判決生效后十日向攀枝花東區(qū)順達公司支付人工費損失351646元，機械費損失221182元。
（本案上訴代理律師馮明超，13088086906，028--88057681）
